Статья 758 ГК РФ. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ · Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) · редакция от 10.06.2026 · https://zakonbaza.com/gk-2/st-758/

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) · Раздел IV. Отдельные виды обязательств · Глава 37. Подряд · § 4. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ

Статья 758 ГК РФ. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

Действует Редакция от 10.06.2026 ❝ Реквизиты 📎 · практика 17 🔔 Следить в Telegram

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.#❝

К статье

Судебная практика 17

О взыскании 16 166 603 руб. 15 коп. задолженности, 2 131 073 руб. 90 коп. неустойки (с учетом изменения размера иска в соответствии со статьей 49 Арбитражного… — Определение ВС РФ от 28.10.2026 № 305-ЭС26-9623 Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение
Дело № А68-6382/2021 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 22.08.2025 № 310-ЭС25-2492 Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение
Дело № А40-27688/2022 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 03.12.2024 № 305-ЭС23-20202 Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение
О взыскании 47 860 024 руб. задолженности по договору от 15.11.2016 № 771/0268.2016, 31 970 496 руб. 03 коп. неустойки за нарушение срока оплаты работ, о призна — Определение ВС РФ от 29.08.2023 № 307-ЭС23-4950 Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение
Дело № А56-48029/2020 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 06.10.2022 № 307-ЭС21-16647 Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение
Дело № А07-22417/2019 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 02.09.2021 № 309-ЭС20-24330 Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение
О взыскании денежных средств — Определение ВС РФ от 11.03.2020 № 303-ЭС19-21127 Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Проектный институт «Суварстройпроект» на нарушение конституционных прав и с — Определение КС РФ от 27.02.2020 № 371-О
Дело № А24-3917/2018 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 20.11.2019 № 303-ЭС19-12615 Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение
Дело № А40-101877/2017 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 24.09.2019 № 305-ЭС18-8747 Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение
Дело № А40-199887/2018 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 29.08.2019 № 305-ЭС19-8124 Судебные акты отменены
Дело № А02-257/2018 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 27.06.2019 № 304-ЭС19-2724 Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение
Дело № А67-8909/2016 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 09.08.2018 № 304-ЭС18-2754 Судебные акты отменены, вынесено новое решение или оставлен в силе прежний акт
Дело № А32-10902/2012 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 17.08.2015 № 308-ЭС15-6751 Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение
Постановление Президиума ВАС РФ от 05.11.2013 № 9375/13
Постановление Президиума ВАС РФ от 12.04.2011 № 15369/10
О признании недействительным распоряжения о расторжении муниципального контракта — Определение ВС РФ от 19.04.2018 № 302-КГ18-4820 Отказано в передаче жалобы на рассмотрение коллегии

Подборка практики по статье →

Источник: «Тексты правовых актов с внесёнными изменениями» портала pravo.gov.ru. Консолидированный текст носит справочный характер.