Статья 708 ГК РФ. Сроки выполнения работы · Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) · редакция от 10.06.2026 · https://zakonbaza.com/gk-2/st-708/
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) · Раздел IV. Отдельные виды обязательств · Глава 37. Подряд · § 1. Общие положения о подряде
Статья 708 ГК РФ. Сроки выполнения работы
1. В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).#❝
2. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.#❝
3. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков. (В редакции Федерального закона от 17.12.1999 № 213-ФЗ)#❝
Изменения статьи
Последняя редакция статьи действует с 14.07.2022 — изменена Федеральным законом от 17.12.1999 № 213-ФЗ.
- изменён п. 3 ст. 708
К статье
Разъяснения ФНС и Минфина 1
- O применении положений части 15 статьи 34 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ — Письмо Минфина России от 20.10.2023 № 24-01-07/99890
Судебная практика 44
- Определение ВС РФ от 21.07.2026 № 56-КГ26-20-К9 Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение
- Дело № А40-70779/2024 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 03.10.2025 № 305-ЭС25-5342 Судебные акты отменены, вынесено новое решение или оставлен в силе прежний акт
- Определение ВС РФ от 04.03.2025 № 18-КГ24-368-К4 Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение
- Дело № А40-206177/2021 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 26.10.2023 № 305-ЭС23-12650 Судебные акты отменены
- О взыскании 47 860 024 руб. задолженности по договору от 15.11.2016 № 771/0268.2016, 31 970 496 руб. 03 коп. неустойки за нарушение срока оплаты работ, о призна — Определение ВС РФ от 29.08.2023 № 307-ЭС23-4950 Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение
- Дело № А56-108855/2019 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 02.08.2023 № 307-ЭС21-21910 Судебные акты отменены
- Дело № А56-108855/2019 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 05.05.2023 № 307-ЭС21-21910 Судебные акты отменены
- Дело № А40-138188/2016 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 29.12.2022 № 305-ЭС17-7300 Судебные акты отменены, вынесено новое решение или оставлен в силе прежний акт
- Дело № А40-222003/2019 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 13.10.2022 № 305-ЭС22-10895 Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение
- Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Калганова Дмитрия Дмитриевича на нарушение его конституционных прав пунктом 1 статьи 702 и пунктом 1 стать — Определение КС РФ от 27.01.2022 № 44-О
- Дело № А40-33922/2020 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 15.11.2021 № 305-ЭС21-18141 Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение
- О взыскании задолженности — Определение ВС РФ от 26.08.2021 № 305-ЭС21-10740 Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение
- Определение ВС РФ от 22.06.2021 № 45-КГ21-8-К7 Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение
- Дело № А40-296236/2019 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 18.06.2021 № 305-ЭС21-3743 Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение
- Дело № А40-283356/2018 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 18.06.2021 № 305-ЭС20-23225 Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение
- Дело № А40-123957/2017 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 18.06.2021 № 305-ЭС21-980 Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение
- Дело № А32-1291/2018 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 08.04.2021 № 308-ЭС19-24043 Судебные акты отменены
- Дело № А41-10938/2019 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 09.07.2020 № 305-ЭС20-5261 Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение
- Определение ВС РФ от 09.06.2020 № 45-КГ20-3 Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение
- Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «ГЕОЗЕМСТРОЙ» на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 2 статьи 32 — Определение КС РФ от 27.02.2020 № 438-О
- Определение ВС РФ от 12.11.2019 № 77-КГ19-17 Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение
- Дело № А40-114941/2018 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 29.10.2019 № 305-ЭС19-11225 Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение
- Дело № А40-236034/2018 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 15.10.2019 № 305-ЭС19-12786 Судебные акты отменены
- Дело № А40-151644/2016 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 29.08.2019 № 305-ЭС19-10075 Судебные акты отменены, вынесено новое решение или оставлен в силе прежний акт
- О взыскании 139 002 рублей 36 копеек неустойки за нарушение сроков выполнения работ по муниципальному контракту от 14.08.2015 № 3245704989815000120 — Определение ВС РФ от 04.12.2018 № 302-ЭС18-10991 Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение
- Обзор судебной практики ВС РФ № 3 (2018) — Обзор судебной практики Президиума ВС РФ от 16.11.2018 № 3
- Дело № А40-43937/2017 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 16.10.2018 № 305-ЭС18-8026 Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение
- Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Анишина Александра Сергеевича на нарушение его конституционных прав частью 2 статьи 6 Федерального закона — Определение КС РФ от 17.07.2018 № 1879-О
- Дело № А40-206007/2016 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 06.07.2018 № 305-ЭС18-1392 Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение
- Дело № А43-26319/2016 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 29.05.2018 № 301-ЭС17-21397 Судебные акты отменены, вынесено новое решение или оставлен в силе прежний акт
- Дело № А40-171449/2016 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 27.03.2018 № 305-ЭС17-19009 Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение
- Определение ВС РФ от 20.03.2018 N 305-ЭС17-22712 — Определение ВС РФ от 20.03.2018 № 305-ЭС17-22712
- Дело № А13-4150/2015 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 30.11.2017 № 307-ЭС17-9329 Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение
- Дело № А05-552/2016 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 14.09.2017 № 307-ЭС17-9159 Судебные акты оставлены без изменения
- Дело № А19-9543/2015 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 24.08.2017 № 302-ЭС17-945 Судебные акты отменены, вынесено новое решение или оставлен в силе прежний акт
- Дело № А45-26419/2015 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 31.01.2017 № 304-ЭС16-14715 Судебные акты оставлены без изменения
- Дело № А64-5937/2011 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 27.12.2016 № 310-ЭС16-12554 Судебные акты отменены, дело направлено на новое рассмотрение
- О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении — Постановление Пленума ВС РФ от 22.11.2016 № 54
- Постановление Президиума ВАС РФ от 15.07.2014 № 5467/14
- Рекомендации в связи с обзором судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными — Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165
- Постановление Президиума ВАС РФ от 18.05.2010 № 1404/10
- Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации — Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 № 127
- О признании незаконным решения администрации — Определение ВС РФ от 12.03.2018 № 306-КГ18-397 Отказано в передаче жалобы на рассмотрение коллегии
- Дело № А83-3340/2015 · Судебная коллегия по экономическим спорам — Определение ВС РФ от 28.11.2016 № 310-КГ16-16073 Отказано в передаче жалобы на рассмотрение коллегии
Источник: «Тексты правовых актов с внесёнными изменениями» портала pravo.gov.ru. Консолидированный текст носит справочный характер.